Du 28 juin 2018 au 31 décembre 2019 (annule et remplace l'arrêté 2018/106)

Article 1 : Afin de permettre à la société Brezillon d’effectuer la construction d’un immeuble au n°37 rue du Champ-des-Oiseaux, et d’assurer la sécurité et la tranquillité des riverains, en particulier de l’école voisine du Champ-des-Oiseaux, du 28 juin 2018 au 31 décembre 2019, du lundi au samedi de 7h à 19h :

1) l’activité sur le chantier est strictement interdite dans les horaires cités ci-dessous :
> avant 7h00 et après 20h00 les jours de semaine
> avant 8h00 et après 19h00 le samedi
> totalement les dimanches et jours fériés.

2) Pour des impératifs de sécurité, notamment pour assurer les entrées et sorties des élèves de l’école du Champ-des-Oiseaux, la circulation d’engins de chantier et les livraisons rue du Champ-des-Oiseaux seront strictement interdites aux horaires suivants :
entre 8h00 et 8h45, entre 11h10 et 11h45, entre 13h15 et 13h45, entre 16h10 et 16h45

3) Le plan de circulation pour la desserte et l’approvisionnement du chantier de construction, situé à l’angle de la rue du Champ des Oiseaux et du chemin du Clos d’Arcy, est défini comme suit :
> en provenance de la route de l’Etang (D161), par la rue de Mareil, la rue de Montval, la rue Titreville et la rue du Champ des Oiseaux ;
> la circulation des véhicules, dont le poids total roulant autorisé supérieur à 5 tonnes, est interdite dans les voies citées ci-dessus sauf desserte du chantier avec l’appui du justificatif adéquat.
> Un responsable de manœuvre ayant autorité vérifiera le document et assurera la sécurité lors des phases d’entrées et de sorties du chantier.
Toute dégradation constatée consécutive aux passages de camions devra être prise en charge dans son intégralité par le bénéficiaire de cet arrêté.

Article 2 : La vitesse sera limitée à 30 km/h aux abords du chantier.

Article 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à hauteur des travaux.

Article 4 : Le cheminement piéton sera dévié et reporté sur le trottoir opposé par un fléchage approprié aux passages piétons situés en amont et en aval du chantier.

Article 5 : L’accès des riverains, des services de secours et de sécurité sera maintenu.

L'arrêté n°2018/178 est consultable ici.

Du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019, de 8h à 16h

Afin de permettre aux sociétés Berval et Barros de faire livrer des matériaux pour la construction d’une maison individuelle au 9 bis rue de la Montagne, le trafic de véhicules de livraison ou de chantier de plus de 5 tonnes sera autorisé exceptionnellement, pour une durée de 12 mois, soit du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 de 8h à 16h, rues de la Montagne et des Coteaux.

À chaque livraison, un passage sécurisé pour les piétons sera mis en place par les sociétés en charge des travaux.

La signalisation relative au passage des piétons sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire.

Du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2019

Afin de permettre à la société Bouygues Bâtiment de procéder à l’installation de câbles électriques pour un chantier situé à l’Étang-la-Ville, un trottoir sera neutralisé rue de la Sabotte, dans sa partie comprise entre la route de l’Étang et la rue du Moulin. Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2019.
En cas d’impossibilité d’accès pour les camions de collecte des ordures ménagères, la société Bouygues Bâtiment devra déplacer les containers en limite du chantier.

Dans le cadre des travaux de régénération du viaduc de Marly–Sncf Réseau, la société Chantiers Modernes Construction est autorisée à créer un parking depuis la rue de la Briqueterie, en contrebas du gymnase, de 360 m2 et de 150 m2, en vue de la création d’une emprise de chantier sur le terrain public derrière le gymnase du Chenil, du 2 janvier 2019 au 31 mars 2019.

Du 7 janvier 2019 au 28 février 2019

Afin de permettre à la SARL BDF de procéder à des travaux de couverture au 28 rue Mansart, du 7 janvier au 28 février 2019 :
→ le cheminement piétons, à hauteur des travaux, sera reporté sur le trottoir opposé, en amont et en aval, et sera signalé par des panneaux « traversée obligatoire ».
L’accès aux riverains sera maintenu.
En cas d’impossibilité d’accès pour les camions de collecte des ordures ménagères, la société BDF devra déplacer les containers en limite du chantier.

En raison de l’aménagement du square Michel, le stationnement sera interdit et considéré comme gênant à hauteur du chantier, sur 20 mètres rue Raoul Filhos, du 26 janvier au 31 mars 2019, de 8h à 18h.
Le square Michel sera fermé aux dates indiquées ci-dessus.

Arrêté permanent n° 2017/077 (annule et remplace l'arrêté n°2014/162)

Chapitre 1 – Circulation
Régimes de circulation
> Circulation à double sens sur la section comprise entre la rue Titreville et la rue André Theuriet
> Circulation à sens unique sur la section comprise entre la rue André Theuriet et l’avenue de Saint-Germain.
> En dérogation au décret du 12 novembre 2010, et compte tenu de l’étroitesse de la voie, la circulation des deux roues en sens interdit n’est pas autorisée dans le sens de la rue André Theuriet vers l’avenue de Saint-Germain.

Nombre de voies
Une seule voie entre la rue Titreville  et l’avenue de Saint-Germain

Limitation de vitesse
La vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

Régimes de priorité
> Priorité à droite au débouché des rues : Louis Yvert, Edmond Lecointe, Albert Chantrier, rue Titreville.
> Priorité aux piétons engagés sur les passages prévus à cet effet, à chaque carrefour.
En cas de non fonctionnement des feux ou de leur mise au clignotant orange sur toutes les branches de l’intersection, les usagers circulant sur la rue Jean baptiste Broussin devront céder la priorité aux véhicules circulant sur l’avenue de Saint-Germain. Cette priorité sera matérialisée par la mise en place sur les supports de feux de panneaux AB 3a sur la branche non prioritaire et AB 6 sur la voie à caractère prioritaire.

Chapitre 2 – Stationnement et arrêt
Dispositions générales
> Stationnement autorisé à cheval sur trottoir et sur chaussée, le long du talus SNCF sur la section comprise entre la rue Edmond Lecointe et l’avenue de Saint-Germain sauf aux emplacements matérialisés par une bande jaune face au n° 22, 14, 2 et 2 bis.
> Stationnement interdit et considéré comme gênant des deux côtés de la voie, sur la section comprise entre la rue de Titreville et la rue Edmond Lecointe.
> Stationnement interdit et considéré comme gênant côté pair sur la section comprise entre la rue Edmond Lecointe et l’avenue de Saint-Germain.

Cet arrêté permanent est consultable ici.

Arrêté permanent n° 2016/150 (annule et remplace l'arrêté n°2015/046)

Afin de permettre le passage des services de sécurité et de secours, l’accès et le dégagement des véhicules, le stationnement et l’arrêt seront interdits et considérés comme gênants, à l’entrée de l’impasse Fontenelle sur les emplacements matérialisés par une bande jaune.

Le stationnement sera règlementé en zone bleue :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 sur les emplacements suivants :

• 2 places à hauteur du n°1
• 1 place à hauteur du n°1 bis
• 1 place face au n°3
• 1 place à hauteur du n°9
• 3 places entre le n° 2 et le n°4

Une zone de stationnement face au n° 1 bis sera dédiée aux deux roues motorisés, balisée par un marquage au sol et des panneaux C1a et M4c.

La signalisation sera mise en place par les services techniques de la ville de Marly-le-Roi conformément à la réglementation en vigueur.

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Tout véhicule en stationnement gênant et/ou masquant la signalisation routière, sera transporté par un garage agréé, à la fourrière intercommunale de Poissy aux frais du propriétaire conformément au Code de la Route.

Cet arrêté permanent est consultable ici.

Afin de permettre le passage des services de sécurité et de secours, l’accès et le dégagement des véhicules, le stationnement et l’arrêt seront interdits et considérés comme gênants, rue de Montval, face au n° 48 sur les emplacements matérialisés par une bande jaune.

La signalisation sera mise en place par les services techniques de la ville de Marly-le-Roi, conformément à la réglementation en vigueur.

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule en stationnement gênant et/ou masquant la signalisation routière, sera transporté par un garage agréé, à la fourrière intercommunale de Poissy aux frais du propriétaire conformément au Code de la route.

Cet arrêté permanent est consultable ici.

Afin de permettre le passage des services de sécurité et de secours, l’accès et le dégagement des véhicules, le stationnement et l’arrêt seront interdits et considérés comme gênants à la sortie de la résidence "Montval", face aux numéros 14/16 chemin des Maigrets, sur les emplacements matérialisés par une bande jaune.

La signalisation sera mise en place par les services techniques de la ville de Marly-le-Roi, conformément à la réglementation en vigueur.

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule en stationnement gênant et/ou masquant la signalisation routière, sera transporté par un garage agréé, à la fourrière intercommunale de Poissy aux frais du propriétaire conformément au Code de la route.

Cet arrêté permanent est consultable ici.